|
||||||||||||||||||||||
Номер закупки на официальном сайте ГК «Росатом»: | 121113/0656/1073 | |||||||||||||||||||||
Ссылка на официальный сайт ГК «Росатом»: | http://zakupki.rosatom.ru/12111306561073 | |||||||||||||||||||||
Организатор процедуры: | Открытое акционерное общество "Концерн Росэнергоатом" Филиал "Курская атомная станция", Россия, 109507, г. Москва, ул. Ферганская, д. 25 | |||||||||||||||||||||
Заказчик: | ОАО "Концерн Росэнергоатом" | |||||||||||||||||||||
Контактное лицо: |
Краснобаева Анна Владимировна Инженер Центра закупок |
|||||||||||||||||||||
Предмет договора (наименование товаров, работ, услуг): |
Разработка ПСД для замены аппаратуры микроконтроллеров серии РК-131/300 на аппаратуру микроконтроллеров КР-500М в регуляторах уровня в БС энергоблока №1. (инв. № 41010003, инв. №
41030201) |
|||||||||||||||||||||
Категория продукции: |
Проектная документация и технико-экономическое обоснование продукции |
|||||||||||||||||||||
Количество и единицы измерения: | 1 лот | |||||||||||||||||||||
Цена за единицу: | 1 764 399,72 руб. | |||||||||||||||||||||
Начальная цена предмета договора: | 1 764 399,72 руб. (в том числе НДС) | |||||||||||||||||||||
Условия оплаты: | Заказчик оплачивает Исполнителю выполненные работы в течение 30 рабочих дней с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ обеими сторонами при условии предоставления счета-фактуры в срок не позднее 01 числа (включительно) месяца, следующего за отчетным при условии, что оригиналы предоставленных счетов-фактур надлежаще оформлены в соответствии с требованиями законодательства РФ. | |||||||||||||||||||||
Источник финансирования: | Собственные средства | |||||||||||||||||||||
Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | Курская АЭС | |||||||||||||||||||||
Срок заключения договора после определения победителя: | 27.12.2012 | |||||||||||||||||||||
Сроки выполнения предмета договора: | Дата начала поставки: 13.12.2012, Дата окончания поставки: 30.01.2013 | |||||||||||||||||||||
Дата публикации: | 13.11.2012 18:33 | |||||||||||||||||||||
Дата окончания приема ценовых заявок (дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 21.11.2012 08:30 | |||||||||||||||||||||
Дата окончания приема ценовых заявок (дата вскрытия конвертов) при продлении: | Информация отсутствует | |||||||||||||||||||||
Дата рассмотрения ценовых заявок: | Не позднее 28.11.2012 23:59 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. | |||||||||||||||||||||
Место проведения: | Торговая процедура "Запрос цен покупателя № 1099381" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. | |||||||||||||||||||||
Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. | |||||||||||||||||||||
Порядок подачи ценовых заявок: |
Ценовые заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети
Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. Ценовая заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
|||||||||||||||||||||
Требования к участникам: |
1. не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) 2. должен быть зарегистрированным в качестве субъекта гражданского права и иметь все необходимые разрешения для ведения деятельности в соответствии с законодательством государства по месту нахождения, месту выполнения работ (оказания услуг) и законодательством Российской Федерации (для иностранных участников). 3. не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена 4. должен раскрывать в составе заявки на участие в процедуре закупки информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных); В отношении участников закупки, являющихся зарубежными публичными компаниями мирового уровня, занимающих лидирующие позиции в соответствующих отраслях, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах, владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы в отношении акционеров такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законе порядке раскрыта соответствующая информация. В отношении участников закупки, являющихся публичными акционерными обществами, акции которых котируются на бирже, или число акционеров которых превышает 50, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах, владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы в отношении акционеров (бенефициаров) такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законе порядке раскрыта соответствующая информация. В отношении акционеров (бенефициаров), владеющих пакетами акций менее 5%, допускается указание общей информации о количестве таких акционеров. 5. Участник процедуры закупки должен обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и являющихся предметом заключаемого договора, в том числе: 5.1. Наличие лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на проектирование и конструирование ядерных установок (блоков атомных станций), радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов, хранилищ радиоактивных отходов, с приложением условий действия лицензии согласно предмету закупкиэксплуатирующей организации с условиями действия лицензии по данному виду работ, с приложением условий действия лицензии) 5.2. Наличие свидетельства СРО о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность особо опасных, технически сложных, уникальных и других объектов капитального строительства при подготовке проектной документадии, с приложением перечня видов работ согласно предмету закупки 6. Наличие опыта выполнения договоров. Должен иметь за 2009-2011 гг. завершенные договора сопоставимого характера и объема на проектные работы для атомных станций, подтверждается копиями договоров с актами выполненных работ, отзывами 7. Участник процедуры закупки должен иметь достаточное для исполнения договора количество собственных и привлеченных кадровых ресурсов соответствующей квалификации, в том числе: 7.1. Наличие информации о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных) (табл. 2) с подтверждающими документами: - выписка из ЕГРЮЛ, устав, учредительный договор . 7.2. Наличие документального подтверждения о том, что исполнитель имеет в своем составе аттестованный персонал. 8. Отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в Реестре недобросовестных поставщиков ФАС России и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли |
|||||||||||||||||||||
Документы, прилагаемые к заявке: |
1. подтверждение по форме, установленной в закупочной документации, о ненахождении участника закупки в процессе ликвидации (для юридического лица), об отсутствии в отношении участника
закупки решения арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкротом), об отсутствии ареста имущества участника закупки, наложенного по решению суда, административного органа, о
неприостановлении экономической деятельности участника закупки 2. отсканированные оригиналы документов, подтверждающих сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) 3. Копию лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на проектирование и конструирование ядерных установок (блоков атомных станций), радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов, хранилищ радиоактивных отходов, с приложением условий действия лицензии согласно предмету закупки 4. Копию свидетельства СРО о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность особо опасных, технически сложных, уникальных и других объектов капитального строительства при подготовке проектной документадии, с приложением перечня видов работ согласно предмету закупки 5. оригинал справки об опыте выполнения договоров за 2009 г – 2011 г.г. сопоставимого характера и объема на проектные работы для атомных станций, подтверждается копиями договоров с актами выполненных работ, отзывами 6. Справка о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных) (табл. 2) с подтверждающими документами: - выписка из ЕГРЮЛ, устав, учредительный договор . 7. Документальное подтверждения о том, что исполнитель имеет в своем составе аттестованный персонал. 8. |
|||||||||||||||||||||
Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам | |||||||||||||||||||||
Комиссия: | Единая Комиссия | |||||||||||||||||||||
Председатель комиссии: | Федюкин В.А. | |||||||||||||||||||||
Члены комиссии: |
Иванов А.А. Занина С.В. Выскребенец М.И. Попов Ю.И. Маякова Ю.С. Тимошкин Ю.В. Быковский Д.В. Митрофанов Н.С. Минаков Е.В. Малыхин В.А. Ситников А.А. Мокеева Г.В. Мезенцев А.В. |
|||||||||||||||||||||
|