|
||
Ссылка на официальный сайт ГК «Росатом»: | http://zakupki.rosatom.ru/1307050656576 | |
Номер закупки на официальном сайте ГК «Росатом»: | 130705/0656/576 | |
Организатор процедуры: | Открытое акционерное общество "Концерн Росэнергоатом" Филиал "Курская атомная станция", Россия, 109507, г. Москва, ул. Ферганская, д. 25 | |
Заказчик: | ОАО "Концерн Росэнергоатом" | |
Контактное лицо: |
Бородина Татьяна Владимировна Инженер Центра закупок |
|
Предмет договора (наименование товаров, работ, услуг): |
Разработка ПСД на замену тройниковых соединений трубопровода среднего давления барботеров энергоблока № 2. инв. № 41030216 | |
Категория продукции: |
Проектно-изыскательские работы (в том числе для строительства будущих лет) |
|
Количество и единицы измерения: | 1 лот | |
Цена за единицу: | 3 540 000,00 руб. | |
Обеспечение заявки на участие: | Не требуется | |
Начальная цена предмета договора: | 3 540 000,00 руб. (в том числе НДС) | |
Условия оплаты: | Заказчик оплачивает Исполнителю выполненные работы в течение 30 рабочих дней с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ обеими сторонами при условии предоставления счета-фактуры, оформленного в соответствии требованиями законодательства РФ и в установленный законодательством РФ срок. Понятие «отчетный месяц» в настоящем договоре соответствует календарному месяцу, в котором были выполнены данные работы. | |
Источник финансирования: | Собственные средства | |
Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | Курская АЭС. Энергоблок № 2 | |
Срок заключения договора после определения победителя: | 09.09.2013 | |
Сроки выполнения предмета договора: | Дата начала поставки: С даты подписания договора обеими сторонами, Дата окончания поставки: декабрь 2013 | |
Дата публикации: | 05.07.2013 15:07 | |
Дата окончания приема ценовых заявок (дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 17.07.2013 08:30 | |
Дата рассмотрения ценовых заявок: | Не позднее 24.07.2013 23:59 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. | |
Дата окончания приема ценовых заявок (дата вскрытия конвертов) при продлении: | Информация отсутствует | |
Место проведения: | Торговая процедура "Запрос цен покупателя № 1172696" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. | |
Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. | |
Порядок подачи ценовых заявок: |
Ценовые заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети
Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. Ценовая заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
|
Требования к участникам: |
1. не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) 2. должен быть зарегистрированным в качестве субъекта гражданского права и иметь все необходимые разрешения для ведения деятельности в соответствии с законодательством государства по месту нахождения, месту выполнения работ (оказания услуг) и законодательством Российской Федерации (для иностранных участников). 3. не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена 4. должен раскрывать в составе заявки на участие в процедуре закупки информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных); В отношении участников закупки, являющихся зарубежными публичными компаниями мирового уровня, занимающих лидирующие позиции в соответствующих отраслях, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах, владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы в отношении акционеров такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законе порядке раскрыта соответствующая информация. В отношении участников закупки, являющихся публичными акционерными обществами, акции которых котируются на бирже, или число акционеров которых превышает 50, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах, владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы в отношении акционеров (бенефициаров) такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законе порядке раскрыта соответствующая информация. В отношении акционеров (бенефициаров), владеющих пакетами акций менее 5%, допускается указание общей информации о количестве таких акционеров. 5. Участник процедуры закупки должен обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и являющихся предметом заключаемого договора, в том числе: 5.1. Наличие лицензии федеральной службыпо экологическому, технологическому и атомному надзоруна эксплуатацию блоков атомных станций в части выполнения работ и предоставления услуг с приложением УДЛ. Областью действия лицензии должна быть предусмотрена разработка проектной (технической, конструкторской) документации. 5.2. Наличие свидетельства СРО о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных, уникальных и других объектов капитального строительства при выполнении работ по подготовке проектной документации согласно предмету договора ( с приложением перечня видов работ). 6. Участник процедуры закупки должен иметь достаточное для исполнения договора количество собственных и привлеченных кадровых ресурсов соответствующей квалификации, в том числе: 6.1. Наличие информации о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных) (табл.2) с подтверждающими документами: - выписка из ЕГРЮЛ, устав, учредительный договор . В отношении участников закупки, являющихся зарубежными публичными компаниями мирового уровня, занимающих лидирующие позиции в соответствующих отраслях, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах, владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы в отношении акционеров такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законе порядке раскрыта соответствующая информация. В отношении участников закупки, являющихся публичными акционерными обществами, акции которых котируются на бирже, или число акционеров которых превышает 50, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах, владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы в отношении акционеров (бенефициаров) такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законе порядке раскрыта соответствующая информация. В отношении акционеров (бенефициаров), владеющих пакетами акций менее 5%, допускается указание общей информации о количестве таких акционеров. 7. Отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в Реестре недобросовестных поставщиков ФАС России и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли |
|
Документы, прилагаемые к заявке: |
1. подтверждение по форме, установленной в закупочной документации, о ненахождении участника закупки в процессе ликвидации (для юридического лица), об отсутствии в отношении участника
закупки решения арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкротом), об отсутствии ареста имущества участника закупки, наложенного по решению суда, административного органа, о
неприостановлении экономической деятельности участника закупки 2. отсканированные оригиналы документов, подтверждающих сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) 3. Копию свидетельства СРО о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных, уникальных и других объектов капитального строительства при выполнении работ по подготовке проектной документации согласно предмету договора ( с приложением перечня видов работ). 4. Справка о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных (табл.2) с подтверждающими документами: - выписка из ЕГРЮЛ, устав, учредительный договор . В отношении участников закупки, являющихся зарубежными публичными компаниями мирового уровня, занимающих лидирующие позиции в соответствующих отраслях, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах, владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы в отношении акционеров такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законе порядке раскрыта соответствующая информация. В отношении участников закупки, являющихся публичными акционерными обществами, акции которых котируются на бирже, или число акционеров которых превышает 50, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах, владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы в отношении акционеров (бенефициаров) такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законе порядке раскрыта соответствующая информация. В отношении акционеров (бенефициаров), владеющих пакетами акций менее 5%, допускается указание общей информации о количестве таких акционеров. 5. Документы, подтверждающие отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в Реестре недобросовестных поставщиков ФАС России и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли |
|
Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам | |
Данная страница предназначена для размещения организатором торгов и скачивания Участниками Системы документации по торгам. Документация закачивается в виде отдельных файлов. Это могут
быть: положения о торгах, форма заявки на участие, форма ценового предложения, проект договора, проект договора о задатке, разъяснения по отдельным пунктам документации по торгам и т.д.
Загружаемые файлы должны иметь расширения: doc, docx, xls, xlsx, pdf, ppt, txt, zip, jpg, tif, gif, rar, swf - размеры файлов не должны превышать 10 Мб каждый.
№ файла | Файл | Комментарий | Изменен |
1-1172696 | Скачать файл извещение Разработка ПСД 001 (221 Кб) | 05.07.2013 14:36 | |
2-1172696 | Скачать файл документация 001 (4.1 Мб) | 05.07.2013 14:39 | |
3-1172696 | Скачать файл ТЗ (244 Кб) | 05.07.2013 14:39 | |
4-1172696 | Скачать файл Шаблон договора. Барботеров (305 Кб) | 05.07.2013 14:39 | |
5-1172696 | Скачать файл Формы ОЗЦ (218 Кб) | 05.07.2013 14:39 |