|
Лот №1, Лот №780. Курская АЭС-2. Энергоблок №1. Присоединение энергоблока №1 Курской АЭС-2, ВЛ-330 кВ Фрунзенская, ВЛ-750 кВ Михайловская кОРУ-330 кВ и ОРУ-750 кВ Курской АЭС. Гибкие
линейные связи для питания резервных и общестанционных трансформаторов 330
Скрыть лот №1
|
|
Извещение о проведении процедуры закупки "Конкурс № 2811067-1" (Идёт приём заявок)
|
|
Принять участие: (*время Московское)
|
|
|
Многоэтапность:
|
Процедура проводится в 1 этап.
|
|
Возможность проведения процедуры переторжки:
|
Возможно
Внимание! Возможна приостановка переторжки, согласно п.10 Раздела 1 Приложения 12 ЕОСЗ
|
|
Организатор конкурса:
|
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АТОМКОМПЛЕКТ", Россия, 119180, Москва, 119180, г Москва, р-н Якиманка, ул Полянка Б., дом 25, корпус 1
|
|
Контактное лицо организатора:
|
Потанина Анастасия
-
|
|
Информация о заказчиках:
|
|
Наименование
|
Контактная информация по проведению тендера
|
ИНН
|
КПП
|
|
АО ИК "АСЭ"
|
Место нахождения: 603006, Российская Федерация, Нижегородская обл., Свободы пл, 3 603006, Нижегородская обл, Нижний Новгор
Почтовый адрес: 603006, Российская Федерация, Нижегородская обл., Свободы пл, 3 603006, Нижегородская обл, Нижний Новгор
|
5260214123
|
526001001
|
|
|
Предмет закупки:
|
Право заключения договора на выполнение работ по Лоту № 780. Курская АЭС-2. Энергоблок № 1. Присоединение энергоблока № 1 Курской АЭС-2, ВЛ-330 кВ Фрунзенская, ВЛ-750 кВ
Михайловская к ОРУ-330 кВ и ОРУ-750 кВ Курской АЭС. Гибкие линейные связи для питания резервных и общестанционных трансформаторов 330 кВ (02-04UAH). Этап 1.
|
|
Предмет договора по лоту:
|
Лот №780. Курская АЭС-2. Энергоблок №1. Присоединение энергоблока №1 Курской АЭС-2, ВЛ-330 кВ Фрунзенская, ВЛ-750 кВ Михайловская кОРУ-330 кВ и ОРУ-750 кВ Курской АЭС. Гибкие
линейные связи для питания резервных и общестанционных трансформаторов 330
|
|
Категория продукции:
|
[42.22.23.110] Работы по строительству атомных электростанций
|
|
Начальная (максимальная) цена договора:
|
321 435 949,20 руб. (в том числе НДС)
267 863 291,00 руб. (без НДС)
|
|
Условия поставки:
|
В соответствии с документацией
|
|
Условия оплаты:
|
В соответствии с документацией
|
|
Обеспечение заявки на участие в конкурсе:
|
|
Форма обеспечения
|
Размер и валюта обеспечения
|
|
Денежные средства, безотзывная банковская гарантия
|
Требуется обеспечение заявки в размере 1700000.00 рублей, RUB
|
|
|
Обеспечение исполнения договора:
|
|
Обеспечение возврата аванса:
|
|
Форма возврата аванса
|
|
Денежные средства, безотзывная банковская гарантия, поручительство
|
|
|
Обеспечение обязательств по договору:
|
|
Форма обеспечения
|
Информация об обеспечении
|
|
Денежные средства, безотзывная банковская гарантия, поручительство
|
Требуется обеспечение исполнения договора в размере 5.00 %. Срок предоставления после заключения договора, в срок не позднее 20 дней с даты его заключения
|
|
|
Обеспечение гарантийных обязательств:
|
|
Форма обеспечения
|
Информация об обеспечении
|
|
Денежные средства, безотзывная банковская гарантия, поручительство
|
Требуется обеспечение исполнения гарантийных обязательств в размере 5.00%, RUB
|
|
|
Критерии оценки:
|
1. Цена договора; 2. Наличие действующей системы менеджмента качества, подтвержденной сертификатом соответствия Системы сертификации РОСАТОМРЕГИСТР.
|
|
Признак принадлежности к субъектам МСП:
|
Нет ограничений по принадлежности к субъектам МСП
|
|
Регламентные даты:
|
|
Дата и время начала приема предложений на участие в конкурсе:
|
07.06.2021 10:07
|
|
Дата и время окончания приёма предложений на участие в конкурсе:
|
08.07.2021 11:00
|
|
Дата вскрытия конвертов в конкурсе:
|
08.07.2021 11:00
|
|
Дата и время рассмотрения предложений на участие в конкурсе:
|
28.07.2021 23:59
|
|
Дата и время рассмотрения предложений на участие в конкурсе:
|
28.07.2021 23:59
|
|
Дата оценки предложений и подведения итогов закупки:
|
06.08.2021
|
|
Срок заключения договора после определения победителя:
|
26.08.2021
|
|
Прочее:
|
|
Позиции:
|
|
№
|
Наименование
|
Группа материалов
|
Количество
|
Ставка НДС
|
Цена за единицу
|
Дата начала поставки
|
Дата окончания поставки
|
Дополнительно
|
|
1
|
Лот №780 Курская АЭС-2. Энергоблок №1
|
Группа работ услуг прочее
|
1.000 ЕР
|
20%
|
321 435 949,20 руб. (в том числе НДС)
267 863 291,00 руб. (без НДС)
|
26.08.2021
|
02.01.2023
|
Критически важная продукция ( ? )
Требуется проведение аудита ( ? )
|
|
|
Требования к участнику:
|
|
№
|
Требование
|
|
1
|
быть зарегистрированным в качестве юридического лица в установленном в РФ порядке (для российских юридических лиц); быть зарегистрированным в качестве индивидуального
предпринимателя в установленном в РФ порядке (для российских индивидуальных предпринимателей); быть зарегистрированным в качестве субъекта гражданского права в соответствии с
законодательством государства по месту нахождения (для иностранных участников);
Требуемые документы:
- заполненное участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке» обязательство в случае заключения с ним договора представить до момента заключения договора: -
решение об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ,
учредительными документами юридического лица и если для участника закупки заключение договора или предоставление обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения
договора являются крупной сделкой; - решение об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью, если требование о наличии такого одобрения установлено
законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки выполнение договора или предоставление обеспечения заявки на участие в
закупке, обеспечение договора является сделкой с заинтересованностью или сведения, что данная сделка для такого участника не является крупной сделкой и/или сделкой с
заинтересованностью, что его организация не попадает под действие требования законодательства о необходимости наличия решения об одобрении или о совершении крупной сделки
и/или сделки с заинтересованностью, поскольку единственный участник (акционер) является единоличным исполнительным органом.
- копии документов о государственной регистрации из следующих: - для юридических лиц – копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц (далее - выписка
из ЕГРЮЛ); - для индивидуальных предпринимателей – копия выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (далее - выписка ЕГРИП). Выписка из
ЕГРЮЛ или выписка из ЕГРИП должна быть получена не ранее чем за 6 месяцев (а если были изменения – то не ранее внесения таких изменений в соответствующий реестр) до дня
официальной публикации извещения о проведении закупки; допускается предоставление указанных выписок, сформированных с помощью сайта http://egrul.nalog.ru/; - для иных
физических лиц – копии документов, удостоверяющих личность; - для иностранных лиц – копии документов о государственной регистрации в качестве субъекта гражданского права в
соответствии с законодательством государства по месту нахождения, сопровождающиеся переводом на официальный язык закупки в соответствии с требованиями закупочной
документации; в составе заявки, предоставляемой в бумажной форме, данные документы предоставляются легализованными (допускается апостилирование) с нотариально заверенным
переводом на официальный язык закупки;
- копия документа, подтверждающего полномочия лица на подписание заявки на участие в закупке от имени участника закупки (документы, подтверждающие полномочия лица,
выполняющего функции единоличного исполнительного органа (для юридического лица); если заявка на участие в закупке подписывается по доверенности, то в составе заявки также
предоставляется такая доверенность). Если заявка на участие в закупке и (или) входящие в ее состав документы подписаны разными лицами, то документы, подтверждающие
полномочия лица на подписание заявки и (или) входящих в ее состав документов, должны быть представлены на каждого подписавшего в соответствии с полномочиями;
- заполненное участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке» заявление о применении участником закупки упрощенной системы налогообложения (для участников
закупки, применяющих ее);
- копии учредительных документов в действующей редакции (для юридических лиц);
|
|
2
|
если исполнение договора предусмотрено на территории РФ: иметь право на ведение деятельности в соответствии с законодательством РФ (для российских участников); иметь право на
ведение деятельности в соответствии с законодательством государства по месту нахождения такого участника закупки и в соответствии с законодательством РФ (для иностранных
участников); если исполнение договора предусмотрено на территории иностранного государства: иметь право на ведение деятельности в соответствии с законодательством РФ (для
российских участников); иметь право на ведение деятельности в соответствии с законодательством государства по месту нахождения такого участника закупки (для иностранных
участников); иметь право на ведение деятельности в соответствии с законодательством государства по месту исполнения договора (для российских и иностранных участников).
Требуемые документы:
- заполненное участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке» подтверждение о наличии права ведения деятельности в соответствии с законодательством по месту
нахождения участника закупки и месту исполнения договора. Иностранными участниками дополнительно предоставляется краткая пояснительная записка, содержащая: - положения
законодательства государства по месту его нахождения и (или) ведения деятельности, регламентирующие их правоспособность и условия осуществления деятельности, связанной с
исполнением обязательств по договору (контракту), заключаемому по итогам закупки; - наименование и реквизиты (номер и дата принятия, номер и дата действующей редакции)
национальных нормативных правовых актов, в соответствии с которыми ведет свою деятельность иностранный участник закупки.
|
|
3
|
Отсутствие недоимки по налогам, сборам задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ: для российских участников – отсутствие у участника закупки
недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка,
инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством РФ, по которым имеется
вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с
законодательством РФ о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по
данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, или если участником закупки в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки,
задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявок не принято
Требуемые документы:
- заполненное участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке» подтверждение: - отсутствия недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным
платежам в бюджеты бюджетной системы РФ (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с
законодательством РФ о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством РФ, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о
признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах) за
прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний
отчетный период; - сведения об обжаловании указанных недоимки, задолженности, если участником закупки в установленном порядке подано заявление и решение по такому заявлению
на дату рассмотрения заявок не принято.
|
|
4
|
не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица), не быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);
Требуемые документы:
- заполненное участником закупки по форме Часть 2 «Заявка на участие в закупке» (Форма 3) подтверждение: - о ненахождении участника закупки в процессе ликвидации (для
юридического лица); - об отсутствии в отношении участника закупки решения арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкротом)
- подтверждение участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке», о ненахождении субподрядчиков в процессе ликвидации (для юридического лица), об отсутствии в
отношении субподрядчиков решения арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкротом), об отсутствии ареста имущества субподрядчиков, наложенного по решению суда,
административного органа, о неприостановлении деятельности субподрядчиков;
|
|
5
|
не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) деятельность,
которой приостановлена;
Требуемые документы:
- подтверждение участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке», о ненахождении субподрядчиков в процессе ликвидации (для юридического лица), об отсутствии в
отношении субподрядчиков решения арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкротом), об отсутствии ареста имущества субподрядчиков, наложенного по решению суда,
административного органа, о неприостановлении деятельности субподрядчиков;
- заполненное участником закупки по форме Часть 2 «Заявка на участие в закупке» (Форма 3) подтверждение: - об отсутствии ареста имущества участника закупки, наложенного по
решению суда, административного органа; - о неприостановлении деятельности участника закупки.
|
|
6
|
соответствовать требованиям, установленным на основании поручений Правительства РФ: должен раскрыть информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в
том числе конечных).
Требуемые документы:
- заполненное участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке» обязательство в случае заключения с ним договора представить до момента заключения договора
документы, подтверждающие сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных);
|
|
7
|
уровень обеспеченности финансовыми ресурсами участника закупки должен быть не ниже 30 единиц, согласно методике расчета, указанной в разделе 3 настоящей части закупочной
документации. В случае недостаточности требуемого уровня обеспеченности финансовыми ресурсами (в интервале от 20 включительно до 30 единиц) участник закупки предоставляет
увеличенное обеспечение исполнения договора на условиях и в порядке, указанных в пункте 21.1 извещения о проведении закупки и в пункте 21.1 раздела 1 Тома 1 закупочной
документации в соответствии с методикой расчета, указанной в разделе 3 настоящей части закупочной документации, в случае принятия решения о заключении с ним договора.
Требуемые документы:
- г) копии бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший финансовый год и за истекший период финансового года (6 месяцев текущего финансового года/ 9 месяцев текущего
финансового года) и/или иные формы предоставления данных участниками закупки в соответствии с требованиями и порядком, предусмотренными разделом 3 настоящей части закупочной
документации. подтверждение по форме 1 «Заявка на участие в закупке» закупочной документации (подраздел 5.1 Форма 1) о предоставлении увеличенного обеспечения исполнения
договора. Для подтверждения уровня обеспеченности финансовыми ресурсами: копии бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший финансовый год и за истекший период
финансового года (6 месяцев текущего финансового года/ 9 месяцев текущего финансового года) и/или иные формы предоставления данных участниками закупки в соответствии с
требованиями и порядком, предусмотренными разделом 3 настоящей части закупочной документации.
|
|
8
|
обладать специальной правоспособностью в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (или законодательством государства, на территории которого будет
использоваться поставляемая по договору продукция), связанной с осуществлением видов деятельности, предусмотренных договором, в том числе необходимыми лицензиями на выполнение
работ или оказание услуг, полученными не позже изначально установленного в извещении и закупочной документации срока окончания подачи заявок, в объеме выполняемых работ
согласно плану распределения видов и объемов работ, а именно: а) должен иметь соответствующие разрешающие документы на осуществление видов деятельности, видов работ, требуемые
для выполнения договора, право на заключение которого является предметом настоящего закупки: лицензию (включая условия её действия) Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору на сооружение ядерных установок (атомных станций, блоков атомных станций) в части выполнения работ и предоставления услуг эксплуатирующей
организации, дающую право на выполнение работ по предмету закупки в соответствии с Томом 2 «Техническая часть» закупочной документации.
Требуемые документы:
- д) копии разрешающих документов на осуществление видов деятельности, видов работ, требуемые для выполнения договора, а именно: ? копии документов, указанные в столбце
«Требования» данного пункта вместе с приложениями, описывающими конкретные виды деятельности и/или работ. Если разрешающий документ заканчивает свое действие в период с
момента изначально установленного срока окончания подачи заявок до момента выбора победителя закупки, и новый разрешающий документ не представлен, то в состав заявки на
участие в закупке включаются: ранее действовавшее разрешение и документы, подтверждающие запрос нового разрешающего документа с подтверждением о приеме такого запроса от
соответствующего органа.
|
|
9
|
отсутствие сведений об участнике закупки в следующих реестрах недобросовестных поставщиков: - в реестре, ведущемся в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля
2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; - в реестре, ведущемся в соответствии с положениями законодательства РФ о размещении
государственных и муниципальных заказов.
Требуемые документы:
- документы не предоставляются. Проверка на соответствие данному требованию осуществляется по данным реестрам организатором закупки (заказчиком) самостоятельно.
|
|
10
|
отсутствие сведений о субподрядчике/соисполнителе закупки в следующих реестрах недобросовестных поставщиков: - в реестре, ведущемся в соответствии с положениями Федерального
закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; - в реестре, ведущемся в соответствии с положениями законодательства
РФ о размещении государственных и муниципальных заказов.
Требуемые документы:
- документы не предоставляются. Проверка на соответствие данному требованию осуществляется по данным реестрам организатором закупки (заказчиком) самостоятельно.
|
|
11
|
отсутствие за последние 2 года в отношении участника закупки следующих, подтвержденных документально, установленных фактов и случаев в рамках закупок, проводимых
Госкорпорацией «Росатом» и ее организациями в соответствии со Стандартом: а) случаев уклонения от заключения договора по результатам закупок, в которых участник признан
победителем закупки или с ним было принято решение о заключении договора, как с единственным участником закупки: - прямой письменный отказ от подписания договора; - не
подписание проекта договора в предусмотренный для этого в документации срок; - предъявление при подписании договора встречных требований по условиям договора в противоречие
ранее установленным в документации и (или) в заявке такого участника, а также достигнутым в ходе преддоговорных переговоров условиям; - непредставление документов,
обязательных к предоставлению до заключения договора и предусмотренных документацией и обязательствами, отраженными в заявке данного участника; - отказ иностранного участника,
от подписания договора на условиях, предложенных в ходе проведения закупки и указанных на ЭТП таким участником; б) случаев непредставления обеспечения договора, если
договором, заключенным по результатам закупки было предусмотрено его предоставление после заключения договора; в) установленных правоохранительными органами фактов
предоставления недостоверных сведений, существенных для принятия закупочной комиссией решения о допуске участника к участию в закупке и (или) оценки его заявки, указанных
участником закупки в своей заявке, приведших к уголовному наказанию виновных лиц; г) случаев расторжения договора по решению суда или по соглашению сторон в связи с
существенным нарушением поставщиком условий договора.
Требуемые документы:
- документы не предоставляются. Проверка на соответствие данному требованию осуществляется организатором закупки (заказчиком) самостоятельно по наименованию и ИНН
участника закупки (сайт http://zakupki.rosatom.ru/Web.aspx?node=unscrupulous)
|
|
12
|
отсутствие за последние 2 года в отношении субподрядчика/соисполнителя закупки следующих, подтвержденных документально, установленных фактов и случаев в рамках закупок,
проводимых Госкорпорацией «Росатом» и ее организациями в соответствии со Стандартом: а) случаев уклонения от заключения договора по результатам закупок, в которых участник
признан победителем закупки или с ним было принято решение о заключении договора, как с единственным участником закупки: - прямой письменный отказ от подписания договора; - не
подписание проекта договора в предусмотренный для этого в документации срок; - предъявление при подписании договора встречных требований по условиям договора в противоречие
ранее установленным в документации и (или) в заявке такого участника, а также достигнутым в ходе преддоговорных переговоров условиям; - непредставление документов,
обязательных к предоставлению до заключения договора и предусмотренных документацией и обязательствами, отраженными в заявке данного участника; - отказ иностранного участника,
от подписания договора на условиях, предложенных в ходе проведения закупки и указанных на ЭТП таким участником; б) случаев непредставления обеспечения договора, если
договором, заключенным по результатам закупки было предусмотрено его предоставление после заключения договора; в) установленных правоохранительными органами фактов
предоставления недостоверных сведений, существенных для принятия закупочной комиссией решения о допуске участника к участию в закупке и (или) оценки его заявки, указанных
участником закупки в своей заявке, приведших к уголовному наказанию виновных лиц; г) случаев расторжения договора по решению суда или по соглашению сторон в связи с
существенным нарушением поставщиком условий договора.
Требуемые документы:
- документы не предоставляются. Проверка на соответствие данному требованию осуществляется организатором закупки (заказчиком) самостоятельно по наименованию и ИНН
участника закупки (сайт http://zakupki.rosatom.ru/Web.aspx?node=unscrupulous)
|
|
13
|
Прохождение аудита достоверности данных: предприятие-подрядчик, в отношении которого в соответствии с Порядком проведения аудита достоверности данных (Часть 4 Тома 1
документации о закупке) проводится данный аудит, должно: – по результатам аудита достоверности данных получить оценку не ниже 75 баллов согласно методике расчета балльной
оценки при аудите достоверности данных, указанной в разделе 6 Части 4 Тома 1 документации о закупке; – быть согласно: на прохождение аудита достоверности данных, на прием
группы по аудиту в заявленный период времени при соблюдении данной группой пропускного и внутриобъектового режимов, утвержденных локальными нормативными актами проверяемого
предприятия-подрядчика (для организаций атомной отрасли - локальными нормативными актами Корпорации или организаций Корпорации) и/или нормативными правовыми актами РФ и/или
страны по месту нахождения предприятия-подрядчика, на фото- и видеофиксацию выявляемых в ходе аудита несоответствий при отсутствии обоснованных ограничений на фото и
видеосъемку на объекте, установленных локальными нормативными актами проверяемого предприятия-подрядчика (для организаций атомной отрасли - локальными нормативными актами
Корпорации или организаций Корпорации) и/или нормативными правовыми актами РФ и/или страны по месту нахождения предприятия-подрядчика, на подписание в установленном порядке
отчета о результатах аудита достоверности данных, на публикацию сведений о результатах прохождения аудита достоверности данных во внутренних отраслевых информационных системах
и в открытом доступе, на проверку объективности проведенного аудита достоверности данных.
Требуемые документы:
- отчет о результатах аудита достоверности данных (в составе заявки не предоставляется. Данный отчет составляется по итогам аудита, проведенного в соответствии с Порядком
проведения аудита достоверности данных (Часть 4 Тома 1 документации о закупке)); анкета предприятия-подрядчика/ сервисного предприятия (соответствующая форма); подтверждение
участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке» документации о закупке: о согласии каждого из предприятий-подрядчиков на выполнение всех условий, указанных в
столбце «Требования» данного пункта.
|
|
14
|
Отсутствие на дату окончания срока подачи заявок на участие в закупке невыполненных в срок мероприятий по устранению коренных причин несоответствий, возникших при исполнении
ранее заключенных договоров: - отсутствие у участника закупки несогласованных мероприятий по устранению коренных причин для всех несоответствий, выявленных ранее чем 60
календарных дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке (в случае наличия несоответствий по ранее заключенным договорам); - отсутствие невыполненных
участником закупки мероприятий, плановый срок выполнения которых ранее чем дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке за вычетом 30 календарных дней (в случае
наличия несоответствий по ранее заключенным договорам). В расчет берутся только несоответствия, выявленные за предыдущие 3 года от даты окончания срока подачи заявок на
участие в закупке.
Требуемые документы:
- документы не предоставляются. Проверка на соответствие данному требованию осуществляется по данным реестрам организатором закупки (заказчиком) самостоятельно.
|
|
15
|
участник закупки должен выполнить собственными силами не менее 60 % от общего объема выполняемых по договору строительно-монтажных работ (в денежном выражении от общей
стоимости строительно-монтажных работ)
Требуемые документы:
- з) заполненный участником закупки план распределения видов и объемов выполнения работ (соответствующая форма ЭТП); Если участник закупки является управляющей компанией,
возглавляющей организации, осуществляющие строительство, являющиеся их дочерними зависимыми обществами, и такие управляющие компании осуществляют функции организации,
координации, управления и контроля действий данных организаций, то при рассмотрении заявок на участие в закупке на соответствие данному требованию объемы работ, выполняемые
такими организациями учитываются, как работы, выполняемые собственными силами участника закупки, при условии предоставления документов, подтверждающих принадлежность
субподрядчика к дочерним зависимым обществам такого участника, позволяющие учесть объемы работ, выполняемые субподрядчиками, как работы, выполняемые собственными силами
участника. В таком случае также предоставляется в составе заявки заполненная справка о принадлежности субподрядчика/-ов к дочерним зависимым обществам (ДЗО) (подраздел 5.1,
Форма 4).
|
|
16
|
наличие системы управления охраной труда (СУОТ).
Требуемые документы:
- подтверждение по форме 1 «Заявка на участие в закупке» документации о закупке, о наличии у участника закупки системы управления охраной труда (СУОТ)
- подтверждение участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке» документации о закупке, о наличии у привлекаемых субподрядчиков/соисполнителей системы
управления охраной труда (СУОТ)
|
|
17
|
Участник закупки должен подтвердить, что каждый из привлекаемых субподрядчиков, выполняющий работы на сумму более 5% от общей цены заявки участника закупки: а) осведомлен о
привлечении его в качестве субподрядчика; б) согласен с выделяемым ему перечнем, объемами и сроками выполнения работ.
Требуемые документы:
- с) Копии договоров (в том числе предварительные или под условием) с указанием перечня, объема и сроков выполнения работ, возлагаемых на субподрядчика. В случае
отсутствия в составе заявки на участие в закупке указанных договоров, документы, представленные на такого субподрядчика, считаются не поданными и сведения, указанные в таких
документах, не учитываются при рассмотрении данной заявки на участие в закупке. План распределения видов и объемов работ между участником закупки и субподрядчиками
(соответствующая форма ЭТП).
|
|
18
|
наличие опыта выполнения работ: должен иметь заключенные договор(ы) по строительству и/или реконструкции и/или капитальному ремонту объектов, относящихся, согласно части 1
статьи 48.1. Градостроительного кодекса РФ к особо опасным, технически сложным объектам с завершенными в 2018-2021 гг. строительно-монтажными работами на общую сумму не менее
107 145 000,00 руб. без НДС. При проверке на соответствие данному требованию применяется следующий порядок: Участник закупки должен иметь опыт выполнения данного вида работ не
менее объема, рассчитанного по следующей формуле: опыт участника = (сумма данного требования, руб.) х ((стоимость вида работ, выполняемых участником, в руб. + стоимость вида
работ, выполняемого субподрядчиками, выполняющими 5% и менее работ от общей стоимости данных работ согласно заявке участника, в руб.) / общую стоимость данного вида работ,
указанную в заявке участника в руб.)). Привлекаемые субподрядчики, выполняющие работы свыше 5% от общей стоимости работ согласно заявке участника, должны иметь опыт выполнения
данного вида работ не менее объема, рассчитанного по следующей формуле: опыт субподрядчика = (сумма данного требования, руб.) х ((стоимость вида работ, выполняемого
субподрядчиком, в руб.) / общую стоимость вида работ, указанную в заявке участника в руб.)).
Требуемые документы:
- т) справка об опыте выполнения договоров (подраздел 5.1, Форма 3) в формате Word или Excel (желательно в Excel) с обязательным приложением копий следующих документов,
оформленных в соответствии с правилами бухгалтерского учета: ? документов, подтверждающих состав работ, составленных в рамках договора, подписанных сторонами договора,
содержащих следующие сведения: реквизиты договора (номер и дата); перечень выполненных работ; ? документов, подтверждающих исполнение работ, составленных в рамках
договора для финансовой отчетности, подписанных сторонами договора, содержащих следующие сведения: реквизиты договора (номер и дата); перечень переданных и принятых
заказчиком по договору работ; стоимость переданных и принятых заказчиком по договору работ.
|
|
19
|
наличие материально-технических ресурсов (далее – МТР): должен иметь достаточное для исполнения договора в исправном состоянии количество МТР (машин и механизмов, специальных
приспособлений и инструментов) для выполнения работ, прошедших технический осмотр (для транспортных средств (ТС), если требуется согласно порядку и периодичности технического
осмотра данных ТС, установленными Федеральным законом от 01 июля 2011 года № 170-ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (170-ФЗ)), получивших положительные результаты технического освидетельствования (для подъемных сооружений, если требуется согласно
порядку и периодичности технического освидетельствования данных сооружений, установленными Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору), в том
числе: № п/п Наименование Кол-во, ед. 1 Кран (на автомобильном или пневмоколесном или гусеничном ходу) г/п не менее 16т, не менее 1 2 Кран (на автомобильном или пневмоколесном
или гусеничном ходу) г/п не менее 25т, не менее 1 3 Экскаватор, объем ковша не менее 0,5м3, не менее 1 4 Бульдозер мощностью не менее 108 л.с., не менее 1 5 Автомобиль
самосвал г/п не менее 10т, не менее 1 6 Автомобиль бортовой г/п не менее 5т, не менее 4 7 Установка для забивания свай длиной не менее 10м, не менее 1
Требуемые документы:
- у) справка, подтверждающая наличие у участника закупки, привлекаемых субподрядчиков, соответствующих МТР, необходимых для полного и своевременного выполнения договора
(соответствующая форма ЭТП) с обязательным приложением: ? для ТС - копий свидетельств о регистрации ТС (для зарегистрированных ТС), а также копий документов, подтверждающих
прохождение технического осмотра (если прохождение технического осмотра требуется согласно порядку и периодичности технического осмотра данных транспортных средств,
установленными 170-ФЗ); ? для подъемных сооружений – копий документов, подтверждающих результаты технического освидетельствования, если требуется согласно порядку и
периодичности технического освидетельствования данных сооружений, установленными Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору; ? копий
документов, подтверждающих исправное состояние МТР (сведения из журнала учета техничес
|
|
|
Полная информация по тендеру закрыта