|
||
Номер закупки на официальном сайте ГК «Росатом»: | 130802/0656/651 | |
Ссылка на официальный сайт ГК «Росатом»: | http://zakupki.rosatom.ru/1308020656651 | |
Организатор процедуры: | Открытое акционерное общество "Концерн Росэнергоатом" Филиал "Курская атомная станция", Россия, 109507, г. Москва, ул. Ферганская, д. 25 | |
Заказчик: | ОАО "Концерн Росэнергоатом" | |
Контактное лицо: |
Бородина Татьяна Владимировна Инженер Центра закупок |
|
Предмет договора (наименование товаров, работ, услуг): |
Обследование и оценка технического состояния кранов мостовых электрических специальных РЗМ-488 энергоблоков №1 и №2. | |
Категория продукции: |
Краны мостовые электрические специальные |
|
Количество и единицы измерения: | 1 лот | |
Цена за единицу: | 1 507 000,00 руб. | |
Начальная цена предмета договора: | 1 507 000,00 руб. (в том числе НДС) | |
Условия оплаты: | Заказчик оплачивает Исполнителю оказанные услуги в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг обеими сторонами при условии предоставления счета-фактуры, оформленного в соответствии требованиями законодательства РФ и в установленный законодательством РФ срок. | |
Источник финансирования: | Собственные средства | |
Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | филиал ОАО "Концерн Росэнергоатом" "Курская атомная станция", Первая очередь. Помещения центральных залов (пом. 612/1,2). | |
Срок заключения договора после определения победителя: | 26.09.2013 | |
Сроки выполнения предмета договора: | Дата начала поставки: с даты подписания договора обеими сторонами, Дата окончания поставки: 30.12.2013 | |
Дата публикации: | 02.08.2013 16:47 | |
Дата окончания приема ценовых заявок (дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 21.08.2013 08:30 | |
Дата окончания приема ценовых заявок (дата вскрытия конвертов) при продлении: | Информация отсутствует | |
Дата рассмотрения ценовых заявок: | Не позднее 28.08.2013 23:59 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. | |
Место проведения: | Торговая процедура "Запрос цен покупателя № 1182590" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. | |
Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. | |
Порядок подачи ценовых заявок: |
Ценовые заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети
Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. Ценовая заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
|
Требования к участникам: |
1. должен быть зарегистрированным в качестве субъекта гражданского права и иметь все необходимые разрешения для ведения деятельности в соответствии с законодательством государства по месту
нахождения, месту выполнения работ (оказания услуг) и законодательством Российской Федерации (для иностранных участников). 2. не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) 3. не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена 4. должен раскрывать в составе заявки на участие в процедуре закупки информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных); В отношении участников закупки, являющихся зарубежными публичными компаниями мирового уровня, занимающих лидирующие позиции в соответствующих отраслях, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах, владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы в отношении акционеров такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законе порядке раскрыта соответствующая информация. В отношении участников закупки, являющихся публичными акционерными обществами, акции которых котируются на бирже, или число акционеров которых превышает 50, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах, владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы в отношении акционеров (бенефициаров) такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законе порядке раскрыта соответствующая информация. В отношении акционеров (бенефициаров), владеющих пакетами акций менее 5%, допускается указание общей информации о количестве таких акционеров. 5. Соответствовать основным требованиям, предъявленным в техническом задании п.6 "Основные требования для оказания услуг" : п.6.2 .Организация, проводящая обследование кранов, должна: - обладать опытом выполнения аналогичных услуг и техническими средствами для проведения обследования и оценки технического состояния специальных кранов; - разработать Программу обследования и оценки технического состояния крана специального РЗМ на основании РД ЭО 1.1.2.09.0770-2008 «Методика оценки, технического состояния и остаточного ресурса разгрузочно-загрузочной машины РЗМ-488», согласованную с привлекаемыми к работам специализированными организациями и утвержденную главным инженером Курская АЭС, с указанием необходимого объёма работ (согласно требований РД10-112-1-04); - при проведении обследования руководствоваться РД10-112-1-04 и РД10-112-5-97; - выполнить геодезическую съёмку контроля геометрии рельсового пути (в плане и по высоте) с последующей камеральной обработкой результатов съёмки. - выполнить осмотр металлоконструкций крана на предмет отсутствия трещин, непроваров сварных швов основного металла (в объёме программы обследования). п.6.3 Результаты обследования и оценки технического состояния крана оформлять согласно требованиям РД10-112-96. п.6.4 Обследование проводить в зависимости от режима работы РЗМ-488 (между перегрузочными циклами). 6. Соответствовать основным требованиям, предъявленным в техническом задании п.6 "Основные требования для оказания услуг" : п.6.1. Наличие действующей лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на проведение экспертизы промышленной безопасности. п.6.2. - Иметь квалифицированный персонал, способный оценить работоспособность кранов специальных, качество выполненного ремонта и уровень безопасности работ при их дальнейшей эксплуатации. 7. Отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в Реестре недобросовестных поставщиков ФАС России и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли |
|
Документы, прилагаемые к заявке: |
1. подтверждение по форме, установленной в закупочной документации, о ненахождении участника закупки в процессе ликвидации (для юридического лица), об отсутствии в отношении участника
закупки решения арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкротом), об отсутствии ареста имущества участника закупки, наложенного по решению суда, административного органа, о
неприостановлении экономической деятельности участника закупки 2. отсканированные оригиналы документов, подтверждающих сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) |
|
Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам | |
Данная страница предназначена для размещения организатором торгов и скачивания Участниками Системы документации по торгам. Документация закачивается в виде отдельных файлов. Это могут
быть: положения о торгах, форма заявки на участие, форма ценового предложения, проект договора, проект договора о задатке, разъяснения по отдельным пунктам документации по торгам и т.д.
Загружаемые файлы должны иметь расширения: doc, docx, xls, xlsx, pdf, ppt, txt, zip, jpg, tif, gif, rar, swf - размеры файлов не должны превышать 10 Мб каждый.
№ файла | Файл | Комментарий | Изменен |
1-1182590 | Скачать файл Извещение Обследование кранов (190 Кб) | 02.08.2013 16:28 | |
2-1182590 | Скачать файл Обследование и оценка тех.состояния кранов (3.4 Мб) | 02.08.2013 16:30 | |
3-1182590 | Скачать файл ТЗ - краны - РЦ-1 (81 Кб) | 02.08.2013 16:31 | |
4-1182590 | Скачать файл Дог. - краны - ООТ прил.А - Услуги (288 Кб) | 02.08.2013 16:31 | |
5-1182590 | Скачать файл ТЗ - краны - РЦ-1 (135 Кб) | 02.08.2013 16:31 | |
6-1182590 | Скачать файл Формы - ОЗЦ (231 Кб) | 02.08.2013 16:31 | |
7-1182590 | Скачать файл КД - Н - ОЗЦ - краны - РЦ-1 (746 Кб) | 02.08.2013 16:32 |